Договор

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

 

_________________________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Коликова Анастасия Владимировна, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице Коликовой Анастасии Владимировны действующего на основании свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1   Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить все работы по созданию Интернет-сайта, в срок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (ТЗ, Приложение №1), провести оптимизацию созданного сайта в соответствии с Техническим заданием (ТЗ, Приложение №2).

Согласованное сторонами  Техническое  задание  на  разработку  Сайта является Приложением №1 и  неотъемлемой  частью  настоящего  договора.  Сайт создается  в   соответствии   с   согласованным   Техническим   заданием. Техническое задание будет являться основанием  оценки  Сайта  на  предмет соответствия,   предъявленным   настоящим   договором   требованиям,    при  рассмотрении Заказчиком законченного Сайта.

Согласованное сторонами  Техническое  задание  на  оптимизацию  Сайта является Приложением №2 и  неотъемлемой  частью  настоящего  договора.  Оптимизация сайта создается  в   соответствии   с   согласованным   Техническим   заданием. Техническое задание будет являться основанием  оценки  Сайта  на  предмет соответствия,   предъявленным   настоящим   договором   требованиям,    при  рассмотрении Заказчиком законченного Сайта.

1.2   Работа осуществляется силами и техническими средствами Подрядчика

1.3  Настоящий Договор состоит из текста Договора и приложения №1, №2, №3 к нему.

1.4 В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в  настоящем Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к  настоящему Договору с перечнем работ и условиями оплаты.

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Подрядчик обязан:

•  качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнить работы,  предусмотренные Договором;

•  информировать Заказчика о ходе работ.

•  обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Заказчиком.

2.2 Подрядчик имеет право:

•  Для выполнения работ по данному договору, привлекать других  лиц (субподрядчиков).

2.3 Заказчик обязан:

•  своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работы Подрядчика;

•  предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему   Договору в срок, согласованный с Подрядчиком;

•  осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ;

•  обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Подрядчиком;

 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Срок начала работ по настоящему Договору устанавливается следующим рабочим днём после подписания настоящего Договора Сторонами.

3.2 Срок окончания работ устанавливается в 20 (двадцать) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.

3.3. По завершении работ по настоящему Договору Подрядчик уведомляет Заказчика о выполненной работе.

3.4. Работы Подрядчика выполняются в сроки, описанные в п.3 Договора. При этом в сроки выполнения работ, указанные в настоящем Договоре и Техническом Задании №1, №2,№3, не включается время, необходимое Заказчику для приемки работ и/или утверждения Технического Задания и дизайна страниц сайта и время, необходимое Заказчику для предоставления Информационных материалов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4.2 При задержке предоставления материалов, утверждения работы Подрядчика Заказчиком, общий срок работ по настоящему Договору увеличивается на срок такой задержки.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

5.1 Заказчик обязуется в срок не более 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора Сторонами предоставить Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору, в том числе текстовые и графические материалы. В случае задержки предоставления материалов применяется пункт 4.2 настоящего Договора.

6. СТОИМОСТЬ  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1  Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и  Подрядчиком.

6.2 Стоимость работ по настоящему договору устанавливается в сумме ______________  рублей.

6.3 Расчеты между Сторонами проводятся в следующем порядке:

•  Заказчик оплачивает аванс в размере 100% оплаты  в трехдневный срок с момента подписания Настоящего Договора Сторонами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1  За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% процентов от суммы договора.

7.2  3а несвоевременное выполнение работ по договору при надлежащем выполнении Заказчиком своих обязанностей, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более  5% от суммы договора.

7.3 Подрядчик не несет ответственности за содержание и качество распространяемой      Заказчиком в сети интернет информации, товаров и услуг Заказчика.

7.4 Заказчик, в случае нарушения им авторских прав Подрядчика отвечает за каждый случай такого нарушения в полном объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.5 Заказчик гарантирует, что, передавая Подрядчику информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц. Правами на информационные материалы обладает Заказчик, либо указанные им лица.

7.6 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

7.7 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

8. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

8.1 Подрядчик обязан любыми общедоступными средствами связи известить Заказчика о завершении работ по настоящему в договору.

8.2 В срок не более двух рабочих дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке работ.

8.3 Сдача работ по настоящему Договору производится Подрядчиком в установленные настоящим Договором сроки в следующем порядке:

8.3.1.      Подрядчик разворачивает сайт на своем тестовом сервере и предоставляет доступ Заказчику.

8. 3. 2.    Заказчик в течении 2 (двух) рабочих недель принимает работу.

8. 3. 3.    После завершения испытаний сайта, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки работ и оплачивает работу согласно п. 6.3 договора.

8. 3. 4.    Сайт переносится на домен Заказчика после окончания испытаний, подписания Акт сдачи-приемки работ и оплаты согласно договору, по первому требованию Заказчика.

9. ПРАВА НА САЙТ

9.1. Подрядчик вправе установить на каждой странице сайта гиперссылку на свой сайт "Создание сайта Take-Start»"

9.2. Все вопросы, касающиеся права на сайт, регулируются действующим законодательством РФ.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, действия государственных органов, возникшие для Сторон после заключения Договора.

10.2 Если такие обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.

10.3 Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

10.4 Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств. Надлежащим доказательством будут служить свидетельства и иные документы уполномоченных органов.

10.5 Если указанные обстоятельства продлятся свыше двух месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть полностью или частично настоящий Договор с возвратом другой Стороне полученного по Договору. Убытки, возникшие вследствие таких обстоятельств, не возмещаются.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику полученные авансом денежные суммы за вычетом стоимости работ уже произведенных Исполнителем, и передает Заказчику все незавершенные работы.

11.3 Сторона по настоящему  договору,  вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно уведомив другую сторону не менее чем за  30   дней

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Настоящий Договор прекращается после выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

12.2 При возникновении споров между Сторонами, Стороны примут все меры к разрешению таких споров путем переговоров между собой.

12.3 При невозможности разрешения споров путем переговоров такие споры будут переданы для рассмотрения в судебные органы.

12.4 При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.

12.5 Все договоренности по предмету настоящего Договора, достигнутые Сторонами ранее, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

12.6 Стороны имеют право подписывать приложения к настоящему Договору, а также другие Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.7 Все документы, признаваемые Сторонами как часть Договора, являются таковыми только после подписания их Сторонами.

12.8 При изменении юридического статуса, адреса, банковских реквизитов Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону письменно, по факсу, нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении. До получения такого уведомления все операции, сделанные по прежним реквизитам, считаются надлежаще выполненными.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.

 

Приложение №2  к договору №51-СС

Техническое задание  на выполнение работ  по оптимизации веб-сайта

 Цель работы: Повышение популярности сайта Заказчика в поисковых системах Интернета Yandex.ru, Rambler.ru и Google.ru.

 

 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить ряд работ по изменению сайта Заказчика и элементов внешней среды сайта для увеличения количества посетителей с результатов поиска поисковых систем по заранее определенным запросам.

  1. Подбор и согласование семантического ядра, по которому будет произведена оптимизация.

Семантическое ядро сайта — это список поисковых слов, их словосочетаний, которые характеризуют вид деятельности, товар или услугу, предлагаемые сайтом. Ключевые слова (поисковые запросы) для семантического ядра подбираются путём строгого анализа услуг или товаров компании, анализа статистики поисковой системы, статистики сайта и конкурентов на рынке. Запросы в семантическом ядре должны максимально соответствовать представлениям посетителей о сайте.

  1. По согласованному семантическому ядру (ключевым словам) провести комплекс работ, направленных на повышение популярности сайта Заказчика в поисковых системах Интернета:
  2. Написание и размещение не менее 20 статей, объемом не менее 30 000 символов, для сайта, оптимизированных согласно ключевым словам.
  3. Оптимизация кода страниц.
  4. Регистрация сайта Заказчика в 30 каталогах.
  5. Корректная настройка редиректов;
  6. Проверка на наличие битых ссылок
  7. Проверка на дубли страниц (контента) внутри сайта;
  8. Оптимизация верстки сайта;
  9. Рекомендации по увеличению скорости работы;
  10. Настройка генерации Title, Description. H1, ALT;
  11. Оптимизация H1, ALT для отдельных страниц (с учетом семантического ядра);
  12. Настройка генерации rel=canonical, meta robots, rel=next|prev и т.д.;
  13. Написание инструкций для файла ROBOTS.TXT;
  14. Настройка микроданных;
  15. Настройка перелинковки.
  16. Создание правильной внутренней структуры ссылок на сайте (желательно на каждую страницу ссылаться в ключевом тексте)
  17. Создание правильной внутренней структуры ссылок на сайте (желательно на каждую страницу ссылаться в ключевом тексте) 
  18. Оптимизация сайта происходит по следующим запросам:....

 

Приложение №1 к договору подряда №51

Техническое задание  на разработку сайта

Содержание:

1.  Общие требования

2. Структура проекта

2.1 Главная

2.2. Новости

2.3. Каталог

2.4. Акции

2.5. Сервис

2.6. Полезное

2.7. Вопросы и ответы

2.8. контакты

3 Общие элементы

4 Функционал бекенда

5 Требования к серверному ПО

 

1.  Общие требования:

1.1. Одна языковая версия -русская.

1.2. Простой и понятный в плане юзабилити.

1.3. Сайт должен корректно отображаться в следующих браузерах: IE7+, FF3+, Opera 10+, Chrome 8, Safari 4+ (for MacOS).

 1.4. HTML/CSS разметка сайта должна быть семантичная и, насколько это возможно, соответствовать стандартам W3C. Допускается использование технологий HTML5/CSS3 с применением принципа graceful degradation.

1.5. Админ-часть (в дальнейшем -бекэнд) -простая и интуитивно понятная, без перегруженности функционалом.

1.6. SEO-требования:

  • Необходима возможность управления SEO-данными: Titles, Meta Description, Meta Keywords.
  • Необходима реализация 404 страницы с возвратом корректных HTTP заголовков.
  • Необходимо внедрение Google Analytics (или Яндекс.Метрика) для оценки статистики посещения сайта.
  • Сайт должен поддерживать ЧПУ (Friendly URLs).

 

1.7. Используемый инструментарий:

  • Разрабатывается с использованием фреймворка Yii Framework*
  • Редактирование контента текстового блока происходит с помощью WYSIWYG редактора

 

2. Структура проекта

2.1 Главная страница

Эта страница -первая, которую видит пользователь при заходе на сайт. Она содержит такие элементы:

  • Фото-слайды
  • Рекламный блок
  • Текст о компании (с ссылки читать далее переход на страницу «О компании»)
  • Категории товара с фотографиями (иконками)
  • Заголовки 3 последних новостей из раздела «новости»
  • 3 рекламных баннера

 

Функционал бекенда:

  • Редактирование контента текстового блок
  • Добавление/удалении слайдов
  • Добавление/удалении рекламных баннеров

 

 

2.2. Новости

На каждой странице до 10 текстовых блоков с кратким содержанием 10 новостей. Если больше, то пагинатор (разбивка на страницы, добавление страницы, переход на следующую страницу, кнопка "назад" и "вперед"). С «читать далее» переход на страницу полного текста.  Пример реализации раздела находится в постоянном доступе http://store.take-start.ru/news

Новость, состоит из таких общих параметров:

•             Дата новости

•             Заголовок

•             Краткое описание (заголовок, текст, фото иконка).

•             Полный текст с возможностью добавлять фото (согласно дизайну).

 

Функционал бекенда:

•             Добавление/удаление/редактирование новостей (создавать новые страницы полного описания объектов)

 

Администратором заполняется ТОЛЬКО полное поле описания новости, включающее поле краткого описания для выводы в перечень новостей и заголовок для вывода на главную страницу:

•             Заголовок

•             Дата публикации 

•             Полное описание (текстовый блок с возможностью добавлять фото, доступен только в полном описании)

•             Краткое описание (текстовый блок, доступен только в кратком описании)

 

2.3. Каталог

2.3.1 Общее описание

 

Данный раздел ключевой раздел проекта. В каталоге представлены товары,  сгруппированные по категориям и подкатегориям.

 

Для удобства поиска конкретных товаров будет реализован пользовательский интерфейс в виде дерева каталога, который позволяет выбрать товары, соответствующие нужным критериям. Вся выдача товаров разбивается по страницам (pagination), с шагом = 10 товаров на странице.

 

Каталог состоит из N категорий/ подкатегорий товаров.  В бекенде можно создавать категории, подкатегории товара.

 

Каталог

                Паллетообмотчики (категория)

                               Подкатегория 1

Название, фото, краткое описание, полное описание, цена, атрибут «новинка» или «скидка» по желанию

 

 

2.3.2. Ручной режим редактирования каталога

 

Функционал бекенда:

  • Добавление/удаление/редактирование категорий каталога
  • Добавление/удаление/редактирование под-категорий каталога
  • Добавление/удаление/редактирование объектов каталога (создавать новые страницы полного описания объектов)

 

Администратором заполняется ТОЛЬКО полное поле описания объекта, включающее поле краткого описания для выводы в каталог:

  • Название товара
  • Цена товара
  • Фотогалерея
  • Краткое описание товара
  • полное описания товара
  • Проставляются кросслинки «сопутствующий товар»
  • Добавлять/удалять фото товара. Количество фотографий согласно дизайну сайта.
    • Галерея функционирует следующим образом: постоянно отображается превью всех изображений галереи. При клике на превью показывается оригинальное изображение по всплывающем окне (lightbox). Превью пережимаются автоматически (конкретные размеры будут взяты с дизайна). Первая загруженная фотография есть главной фотографией объекта.

 

2.4. Акции

В данном разделе выведены товары с атрибутом «Акция»

 

2.5. Сервис

Простая текстовая страница с возможностью добавлять таблицу с ценами.

Функционал бекенда:

  • Редактирование контента страницы

 

2.6. Полезное

Статья, в контексте данного проекта -это сущность, основные атрибуты которой:

  • Заголовок
  • Краткое описание
  • Полное описание

Статьи упорядочиваются в спадающем порядке по дате добавления.

 

Функционал бекенда:

  • Добавление/удаление/редактирование контента статей

 

2.7. Вопросы и ответы

Раздел «вопросы и ответы»  позволяет посетителям сайта ознакомится с часто задаваемыми вопросами (пример реализации раздела находится в постоянном доступе http://store.take-start.ru/faq/index) . Раздел состоит из списка вопросов, по клику на вопрос разворачивается ответ. Пользователь может задать вопрос администратору сайта. Раздел состоит из формы, после заполнения которой возможно отправить вопрос администратору. После заполнения формы и нажатия кнопки «отправить» сообщение отправляется на почту администратора сайта. Перед отправкой форма проверяется на корректность заполнения. На 1 страницы выводится до 20 вопросов. Если больше, то пагинатор (разбивка на страницы, добавление страницы, переход на следующую страницу, кнопка "назад" и "вперед"). Форма для сообщений всегда остается внизу страницы под сообщениями.

 

Поля формы:

•             Полное имя

•             Email   (обязательное поле)

•             CAPTCHA*

•             Текст  сообщения

 

* CAPTCHA от пользователя требуется ввести символы, изображённые на предлагаемом ему рисунке в искажённом виде, иногда с добавлением шума или полупрозрачности.

 

2.8. контакты

Пример реализации раздела находится в постоянном доступе http://store.take-start.ru/contact

Раздел состоит из:

  • Текстового блока
  • Карты (яндекс карта)
  • Формы обратной связи Форма имеет следующие поля:

○     Полное имя(обязательное поле)

○     Email(обязательное поле)

○     Контактный телефон

○     Вопрос

○     Captcha

 

* CAPTCHA от пользователя требуется ввести символы, изображённые на предлагаемом ему рисунке в искажённом виде, иногда с добавлением шума или полупрозрачности.

 

Заполненная форма отсылается на e-mail администратора. Перед отправкой форма проверяется на корректность заполнения.

Функционал бекенда:

  • Изменение email-а, на который приходит письмо с заполненной формой.
  • Редактирование контента текстового блока

 

3 Общие элементы

Элементы, которые отображаются на всех страницах сайта:

  • Форма заказать звонок
  • Навигационное меню
  • Контакты: 1-2 номера телефона
  • Футер (копирайты и контакты разработчиков)

 

Функционал бекенда:

  • Редактирование номеров телефонов

 

4 Функционал бекенда

4.1 Функционал визуального редактора

Визуальный (WISYWIG) редактор обеспечивает следующий функционал:

  • форматирование текста
  • вставка заголовков
  • вставка/удаление/редактирование гиперссылок
  • вставка/удаление изображений
  • вставка/удаление/редактирование таблиц
  • вставка/удаление  видео роликов Ю-туб

 

В проекте используется визуальный редактор http://tinymce.moxiecode.com/ Функционал визуального редактора применяется к любому контенту, если явно не указано, что этот контент должен быть в plain-text.

 

5    Требования к серверному ПО

 

  • База данных MySQL версии 5.1.* и выше
  • PHP версии 5.3.* и выше
    • Для PHP необходимо:
    • установленный модуль библиотеки GD версии 2.* и выше
    • директива register_globals=off
    • поддержка функции chmod() для изменения прав доступа к файлам и папкам сервера
    • Расширения (extentions), необходимые для работы YiiFramework 1.1.8
    • поддержка mb_string
    • Apache версии 2.* и выше с поддержкой mod_rewrite
    • Минимум 100 Мб свободного места на сервере (чем больше – тем лучше, зависит от контента).
    • Включенный сервис sendmail (опционально).
    • Возможность доступа к cron для запуска определенных скриптов в назначенное время (опционально).

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН